אלא שמר בן חיים, אשר מר מילר סבר כי השתתף בפגישות מסוג זה, כלל לא טען כי פגישות אלה אכן התקיימו, לא בתצהירו ולא בעדותו בפניי.
מאידך, הכחשת התובעת בדבר קיומן של פגישות כאלה זכתה לאמוני. ראו למשל דבריה של גב' שניר בעניין זה בחקירתה הנגדית:
...א', אני לא זומנתי לישיבות כאלה, ב', אף אחד מנתיבים, לידיעתי האישית, לא זומן לפגישות כאלה ו-ג', כמו שטענתי קודם לכן, ווד גרופ, המזמינות בכלל לא ראו אותנו, הם לא מכירים בנו, 'אתם עובדים מול דורי'.
[עמ' 74 לפרוטוקול מיום 20.9.2016, שורות 21-19.]
113. רביעית - וזה העיקר - את שתי הודעות הדואר האלקטרוני הנ"ל יש לקרוא כחלק מרצף האירועים באותם ימים ולא במנותק, והדברים כבר באו לידי ביטוי בדברים של מר בן ישי שכבר צוטטו לעיל.
כאמור, חילופי הודעות הדואר האלקטרוני הנ"ל הובילו לפגישה בין הצדדים, שהתקיימה ביום 1.1.2013 וסוכמה בכתב על-ידי מר בן ישי (נספח 5 לכתב-התביעה). כמצוין לעיל, סיכום הפגישה נכתב על-ידי מר ישי על דרך של ציטוט דברים שנאמרו לכאורה על-ידי אנשי הנתבעת במהלך הפגישה. סיכום זה נשלח במכתב רשמי לנתבעת ולא תוקן על ידה, ומכאן שיש להניח שהנתבעת קיבלה סיכום זה כפשוטו (ואף פעלה לפיו, כפי שיוסבר מיד). מפאת חשיבות הדברים יובא כאן שוב ציטוט המכתב:
1. ברצוני להודות לך על פגישתנו.
2. למען הסדר הטוב ראיתי לנכון להעלות על הכתב את עיקרי הדברים שסוכמו בפגישתנו:
3. תשלום חשבונות חודשי ביצוע 09-10/2012 בסך של כ-1.9 מיליון ₪ יועבר על ידיכם ב-31.1.2013.
4. שמואל בן חיים יערוך ויעביר לנו היום חשבון עבור חודש ביצוע 10/12 (החשבון יערך ללא בדיקה משותפת עם נציגינו), הערכתכם כי החשבון הינו על סך כ-800 אש"ח.
5. לחשבון יצורף מכתב התחייבות שלכם חתום על ידי שני מורשי חתימה המאשר את האמור לעיל.
6. ביום ה - 03.01.2013 נקבל תשובתכם בקשר לתשלום חלק מסכום החוב עד ליום ה-05.01.2013.
7. הובהר על ידך כי חברתנו תמשיך לבצע את העבודות באתר עד סוף הפרויקט וכי לא יכנסו קבלנים אחרים לשטחי האתר.
8. כמו כן הצהרת כי לא יקרה מצב בו אתם מפקירים אותנו ולא משלמים כספים אשר מגיעים לנו. הבהרת נקודה זו גם לשמואל בן חיים, מנהל הפרויקט מטעמכם.
9. הבהרנו כי במקרה שבו מתעוררת בעיה כלשהי, אנו מצפים כי תנהגו בנו כשותף לדרך ותשתפו אותנו בבעיות הקיימות, על מנת שלא יווצר מצב שבו מתוך מצוקה תזרימית נוצרת ביננו מחלוקת מיותרת.
10. אני שוב רואה לנכון להבהיר כי אנו מחזיקים בפרויקט בכל רגע נתון עשרות עובדים וכלים אשר תלויים לפרנסתם בתשלומים ובביצוע הפרויקט וכל יום עיכוב בפרעון החשבונות גורם לנו להוצאות ולעוגמת נפש. אין לנו את היכולת להמתין עד אין קץ שכן חברתנו מנהלת את עסקיה על פי תזרים מזומנים צפוי, ובהתאם לכן מתחייבת כלפי עובדי החברה וספקיה.
11. לטיפולך המהיר אודה.