פסקי דין

תא (רח') 19607-03-16 אבגור עבודות מתכת בע"מ נ' אפקון התקנות ושירותים בע"מ - חלק 7

26 אוגוסט 2021
הדפסה

סע' 8.4.8 עוסק בסוגיית ניקיון האתר ובשל חשיבותו אצטט אותו במלואו:

"באחריות הקבלן לנקות בסוף כל יום עבודה את אזור עבודתו מפסולת ולכלוך ולהשאיר את המקום נקי לשביעות רצון מנה"ע (מנהל עבודה. י.פ.) והמפקח. במידה והקבלן לא יבצע אזי יקוזז החלק היחסי מעלות הניקיון בפועל".

בסע' 10 להסכם נקבע כי תחילת העבודה תהיה ביום 1.5.2013 ואילו גמר הביצוע "בהתאם ללוח זמנים בבניין, המעודכן מעת לעת."

כן נקבעו בסע' 10 העקרונות הבאים:

"למען הסר ספק מובהר שתקופת הביצוע עלולה להתארך או להתקצר ועובדה זו כלולה במחירים המוסכמים. הקבלן מוותר מראש על תביעה להארכת משך ביצוע הפרויקט או לקיצורה.

העבודה תבוצע כאמור בהתאם ללוח הזמנים בפרויקט. עם זאת יוגדרו מידי פעם לוחות זמנים לחלקים מסוימים של העבודה ועל הקבלן לעבוד בהתאם ללוחות זמנים אלו...

הוסכם בין הצדדים, כי אם יאחר קבלן המשנה בגמר ביצוע של שלב או בגמר העבודה ומסירתה, יהיה חייב לשלם לאפקון... עבור כל יום של איחור סך של 500 ₪ כפיצוי מוסכם.. וזאת עד ערך של 5% מהיקף העבודה ובנוסף לפיצויים בגין נזקים נוספים ואחרים, שיגרמו לאפקון..."

עניינו של סע' 11 להסכם ב"עבודות נוספות" ובו נקבעו התנאים הבאים:

--- סוף עמוד 9 ---

"עבודות נוספות מוגדרות כעבודות אשר התמורה בגינן אינה כלולה בסעיפי החוזה, יאושרו באחת מהחלופות הבאות באותו סדר עדיפויות:

מחירים יחסיים למחירי החוזה.

מחירי שוק המבוססים על הזמנות קודמות בחברה עם מחירים מעודכנים או ניתוחי מחיר מקובלים.

הקבלן יבצע עבודות חריגות לפי הוראה כתובה של מנהל הפרויקט או מנהל עבודה. במידה והקבלן יבקש לסכם עם הפיקוח מחיר, תינתן לקבלן הזכות בשריון רווח קבלני... מראש לפני סיכום מחיר.

בשום מקרה אין להפסיק את רצף העבודות, כולל העבודות הנוספות, גם במקרה ולא נקבע מחיר לעבודה הנוספת. הדבר הינו תנאי יסודי בהסכם!" (ההדגשה וסימן הקריאה במקור. י.פ.).

להסכם צורף כתב כמויות למדידה (נספח א), מפרט טכני (נספח ב), הסכם קבלנות משנה (נספח ג), רשימת תוכניות מיזוג אוויר לפי קומות (נספח ו), הצהרת בטיחות (נספח ז), ואישור עריכת ביטוחים (נספח ח).
בסעיף 4 להסכם קבלנות המשנה נקבע כי העבודה כוללת אחריות "גב אל גב".

בסעיף 6 להסכם קבלנות המשנה נקבע כי במידה שיחולו קנסות על הנתבעת אלו יושתו על התובעת.

עוד נקבע (בסעיף 9, שם) כי הנתבעת רשאית להגדיל או לשנות את היקפי העבודות.

עמוד הקודם1...67
8...49עמוד הבא