164. הדיון בעניין פרויקט רחוב הנטקה לא היה מקיף, ועל כן אין בידי בית המשפט כלים אשר יאפשרו לו להכריע, בצורה אחראית ומוסמכת, במחלוקות הקיימות בין הצדדים. עם זאת, בית המשפט אינו יכול לשלול את דבריו של המהנדס משיח, כי "בפרויקט זה שבו הלו"ז מותנה באופן כמעט מוחלט בהפקעות, מנהל הפרויקט צריך מעת לעת להעריך את לוח הזמנים הצפוי. מנהל הפרויקט לא יכול לדעת בוודאות מתי יסתיים תהליך ההפקעות שכן זהו תהליך מורכב ומותנה בהתקדמות המשא ומתן עם הדיירים, ובמקרה זה מדובר במעל 100 דיירים... אני סבור שעל מזמין, ובמקרה זה, על מוריה להסתכל על לוח הזמנים בעיניים ריאליות שכן תהליך ההפקעה יכול להימשך גם שנים כולל התמודדות בבתי משפט" (עמוד 30 לחוות הדעת).
165. כביש ראס אל עמוד–הר חומה – גם ביחס לפרויקט זה הטענה העיקרית שהנתבעת מעלה נגד התובעת היא טענה בדבר אי עמידה בלוחות הזמנים. לטענת הנתבעת, המכרז לגבי הקטע הצפוני של הכביש היה אמור להתפרסם עד ליום 17.5.11, ואולם הוא לא פורסם עד למועד זה.
166. הנתבעת הביאה בסיכומיה את טענותיה בעניין פרויקט זה בקצרה (סעיפים 276-278). התובעת הרחיבה (סעיפים 410-424). תמצית טענת התובעת היא, שאי העמידה בלוח הזמנים המקורי לא היה תלוי בה, והוא נבע בין היתר מהנחיות שהתובעת קיבלה (סעיף 416 לסיכומי התובעת). בין היתר טוענת התובעת, כי בישיבה שנערכה ביום 26.4.11 (הישיבה שאת הפרוטוקול שלה
--- סוף עמוד 46 ---
רשמה גב' קרוק, ואשר עניינו נדון לעיל), החליט מהנדס העיר, מר שלמה אשכול, על חתך 24 מ' והוא קבע לו"ז מעודכן: בקטע ב' יוגש תיק מכרז עד ליום 1.11.11 ובקטע ג' יוגש תיק מכרז עד ליום 31.12.11. בנוסף, מבקשת התובעת להסתמך בקשר לעניין זה על עדותו של מר יעקב ברטוב, שהיה מנהל אגף תחבורה בעיריית ירושלים.
167. כאשר מעמידים אלה מול אלה את טיעוני הצדדים, המסקנה העולה היא שלא עלה בידי הנתבעת לשכנע בטענתה כי האיחורים ביחס לפרויקט זה נבעו מהתנהלות התובעת. כביש ראס אל עמוד – הר חומה היה אחד הפרויקטים שטופלו על ידי גב' ויקטוריה קרוק, אשר את דבריה בדבר שביעות רצונה מהתנהלות התובעת הבאתי לעיל. בהתייחס לפרויקט זה אמרה גב' קרוק בין היתר בתצהירה, כי "מראשיתו עבר הפרויקט הרבה שינויים תכנוניים בהוראת עיריית ירושלים, בעיקר סביב ההתלבטויות לגבי קביעת רוחב החתך הטיפוסי של הכביש" (סעיף 22 לתצהיר). ככל שניתן להבין, פרויקט זה עדיין לא בוצע עד לעצם היום הזה.