--- סוף עמוד 42 ---
כפי שביארתי לעיל, יוסי עצמו אינו יודע להסביר מסמך זה והוא אף מצהיר כי לא הוא הגורם שעסק בניהול ההתחשבנות מול התובעת, אלא מנכ"ל החברה ספיר גורן, אשר לא התייצב להעיד לפניי על ההתחשבנות בין הצדדים.
130. יוער כי בשולי חקירתו הנגדית מעומת מנהל התובעת, אבי, עם הטענה כי ישנו סכום בסך של 45,000 ₪, שלטענת הנתבעת שולם לתובעת, תוך הפנייה לנספח נ/14. כשלעצמי, לא איתרתי סכום כזה בנספח הנ"ל. אבי מבהיר כי בגין כל סכום ששולם ע"י הנתבעת הונפקה חשבונית (עמ' 20, ש' 13-14 לפר'). אין לי סיבה לפקפק בעדותו של אבי, במיוחד כאשר יוסי, המצהיר מטעם הנתבעת מבהיר כי איננו אמון על ניהול החשבונות מול התובעת ולא יודע להסבירן לגופו של עניין.
בנסיבות העניין ובהינתן טענת התובעת החד משמעית, כמו גם בהיעדר גרסה מטעם הנתבעת, כאמור, ובהינתן מאזן ההסתברות הנדרש במשפט האזרחי, אני מקבל את גרסת התובעת בעניין זה ודוחה את גרסת הנתבעת.
אי עמידה של התובעת במועדי הדיווח
131. דומה כי אין כל חולק על כך שהתובעת איחרה במסירת הדיווחים מטעמה. דברים אלו עולים מחקירתו הנגדית של אבי, כמו גם מדבריו של אדוארד ואף ב"כ התובעת איננו חלוק על כך בסיכומיו. זו היתה גם תמצית סדרת התכתובות והאזהרות שנשלחו ע"י הנתבעת לתובעת, כמפורט במייל מיוסי לאבי מיום 21.7.13 (נ/2), הקובע כי לא הוגשו דוחות מלאים כדלקמן:
132. מייל מיום 15.6.14 (נ/3) ולפיו יש לתאם את כתבי הכמויות מול המפקח; מייל מיום 2.7.14 (נ/4) בדבר העדר אישור תוכניות מדידה; מייל מיום 29.7.14 (נ/5) הקובע כי טבלאות אינן כתבי כמויות; מייל מיום 1.8.14 (נ/6) בדבר העדר אישור חשבונות בשל העדר אישור כתבי כמויות במתחמים מסויימים; מייל מיום 17.8.14 (נ/7) בדבר העדר
--- סוף עמוד 43 ---
העברה של מדידות מסודרות; התכתבות עם ענת מטעם התובעת מיום 3.8.15 (נ/8) בדבר הצורך לאשר את החשבון הסופי מול המפקח עופר גורפינקל; מייל מיום 3.9.15 (נ/9) ולפיו תם הזמן להגשת "כתבי כמויות"; ומייל מיום 17.9.15 (נ/11), ולפיו נמסרו תוכניות נוספות למנחם ביחס לקומה 13 וטרם הוגשו "מדידות".
כלומר: אין כל ספק שהתובעת לא העבירה דוחות בדבר מדידות מבעוד מועד.
133. עם זאת, כפי שהובהר במסגרת ההסכם עצמו, הרי שקיימת סנקציה בהסכם שמשמעותה עיכוב תשלומים, הא ותו לא.
וכך נקבע בעניין זה בסעיף 8.4.5 להסכם:
"חשבונות חלקיים יוגשו עד ה-28 לחודש הביצוע, מותנה באישור הפיקוח לכמות העבודה שבוצעה בפועל, חשבון שיוגש לאחר מועד זה ידחה תשלומו לחודש שלאחריו."