ט. הגם שאין מחלוקת כי קבלנים אחרים התעכבו, טענתה החוזרת של אפקון בעניין זה אינה מלמדת איך השפיע כל עיכוב של קבלן אחר על הנתיב הקריטי שלה. קיום הנתיב הקריטי מותנה גם בביצועיה של אפקון עצמה. גם ככל שמנהל הפרויקט צבר אלפי ימי עיכוב במתן תשובות וגם כשעבודותיה של אפקון הן בין האחרונות בשרשרת, עליה להראות איך עיכובים השפיעו על הנתיב הקריטי של עבודתה.
י. לא ניתן לקבוע האם אירועים מזכים להם טענה אפקון השפיעו על הנתיב הקריטי שלה, בשל היעדר מישור ייחוס בדמות לו"ז בסיסי או לחילופין נתונים מזמן אמת (actual data), כאשר ההעדר הוא מטעמים הקשורים באפקון עצמה.
יא. כל הנתונים הדרושים לעדכון לוח זמנים באופן תקין היו בידי אפקון. אפקון לא נזקקת ללוחות זמנים "לא ריאליים" של קבלנים אחרים, ללו"ז אינטגרטיבי או לגילוי מסמכים במהלך ביצוע העבודות. היא אמורה להציג את נתוני האמת המדויקים שלה כפי שתועדו או היו אמורים להיות מתועדים על ידה מדי יום והיו באים לידי ביטוי בבקשות לארכות ביצוע.
184. לטענת אפקון, המומחה עצמו אישר שהיו עיכובים של קבלנים אחרים אשר האחראית להם מבחינת אפקון היא רש"ת, ובכל מקרה לא היה עולה בידיה, גם לו התנהלה ללא רבב, לסיים את עבודתה לפני חודש ינואר 2005 (במקום ינואר 2002). מוסיפה אפקון וטוענת, כי שגה המומחה בקביעתו שהיה עליה להגיש לוח זמנים לבינוי. כן נטען כי העדר מידע מזמן אמת צריך לפעול לחובתה של רש"ת, אשר מכמינה אותו במודע. עמדת אפקון היא כי יש לקבל את תביעתה ובכל מקרה יש לדחות את תביעתה של רש"ת.
185. לטענת רש"ת, חוות דעת המומחה שניתנה לאחר דיונים ארוכים ומקיפים עימו, בחינה קפדנית והפיכת "כל אבן", תומכת בכך שיש לדחות את דרישתה הכספית של אפקון לתשלום לגבי עיכובים והתמשכות הפרויקט ומנגד לקבל את התביעה שכנגד ברובה המכריע.
186. הפסיקה בעניין מומחה בית המשפט היא מוכרת. מומחה בית המשפט הוא ידו הארוכה, וחזקה על מומחה זה שיעשה את מלאכתו במקצועיות, בהגינות ובאובייקטיביות (רע"א 1834/18 שירותי בריאות כללית נ' פלונית (3.5.2018), סע' 12; ע"א 916/05 כדר נ' פרופ' הרישנו (28.11.2007)). משממנה בית המשפט מומחה מטעמו, סביר להניח שבית המשפט יאמץ את ממצאיו, אלא אם כן נראית סיבה בולטת לעין שלא לעשות זאת
--- סוף עמוד 59 ---
(ע"א 9323/04 מיצר לפיתוח בע"מ נ' שותפות בנין 17 מתחם 5 (23.7.2006), סע' 22; ע"א 293/88 יצחק ניימן להשכרה בע"מ נ' רבי (23.4.1990)).