פסקי דין

תא (ת"א) 44282-12-12 אבינדר עבודות הנדסה והבנין בע"מ נ' שיכון ובינוי סולל בונה תשתיות בע"מ - חלק 32

16 אוקטובר 2017
הדפסה

115. בסיכומי התשובה צוין, כי התובעות מסכימות עם הנתבעת, כי נפלה טעות בחישוב ההתייקרות שבוצע ע"י לזר, בחודש ביצוע יוני 2008, בו חישב התייקרות גם על חשבן שינויי הדיירים ע"ס 85,000 ש"ח, ולכן הסכום המתוקן יעמוד על סך 114,371 ש"ח. עוד טוענות התובעות, כי מר שפיגל לא התייחס לתחשיב שערך לזר, אלא חישב את הסכום שלטענתו שולם ביתר.
מעבר לחוסר הנוחות העולה מן העובדה, שרק בסיכומי התשובה הודו התובעות בטעות הנ"ל, אין למעשה מקום לפקפק בחישוב המתוקן של ההתייקרויות. הטענה, כי התובעות אינן זכאיות על פי ההסכם לתקופה בה עבודה חורגת מלוח הזמנים המקורי נדחית על ידי, לאור העובדה שלא נקבע לוח זמנים כלל, ותאריך סיום הפרויקט נדחה לפי דרישות סולל בונה. לפיכך אני מקבלת את הדרישה לתשלום סך של 114,371 ש"ח.

אני דוחה את הטענה לגבי תשלום התייקרות ביתר, בהיותה טענה שעלתה לראשונה בחוו"ד אינג' שפיגל, ומעולם לא נטען קודם לכן ע"י סולל בונה כי שולם סכום ביתר.

הפרשי הצמדה וריבית
116. התובעות טוענות כי הן זכאיות להפרשי הצמדה וריבית בחודש אפריל 2009. הנתבעת טוענת כי הזכאות היא מיום 8.7.09. התובעות הודיעו בסיכומי התשובה כי הן משאירות את הענין לשק"ד בית המשפט. בענין זה מקובלת עלי טענת סולל בונה, כי מדובר בחבות שכלל לא נדרש תשלומם באפריל 2009, ולכן החישוב יעשה החל מיום 8.7.09.

סיכום ביניים
חישוב של כל הסכומים (קרן) המגיעים לתובעות על פי פסק הדין הוא כדלקמן:
א. עיכוב של 8 חודשים בביצוע הפרויקט 400,000 ש"ח
ב. אובדן רווח קבלני 628,571 ש"ח.
ג. החזקת ערבויות ביצוע 120,612 ש"ח
ד. החזקת ערבויות בדק 228,982 ש"ח
ה. עבודות נוספות וחריגים + 12% רווח קבלני 285,643 ש"ח
ו. יתרה חוזית מצטברת 356,400 ש"ח.
ז. התייקרויות 114,371 ש"ח.
____________
סה"כ (קרן לתשלום) 2,134,579 ש"ח

לסכום המצטבר שנותר לתשלום, יש להוסיף הפרשי הצמדה וריבית החל מיום 8.7.09 ועד התשלום בפועל + מע"מ.

ההתחשבנות הסופית
117. התובעות טענו, בהסתמך על חוו"ד אינג' לזר, כי מהסכום הסופי המצטבר שנותר לתשלום, יש לנכות את הכספים שכבר קיבלו התובעות בהתאם לחשבונות החלקיים האחרונים כמפורט בטבלה שערך מר לזר. ב"כ סולל בונה טענה כי התובעות אינן זכאיות לתשלום כלשהו ודחתה כבלתי רלבנטית את טבלת הריכוז שערך אינג' לזר.
לאחר שהגעתי למסקנה, כי נותרה יתרה קרן לתשלום בסך 2,134,579 ש"ח (בצירוף הפרשי הצמדה וריבית מיום 8.7.09). על הצדדים לערוך את ההתחשבנות הסופית ביניהם כדי לקבוע הסכום שנותר לתשלום בצירוף מע"מ.

עמוד הקודם1...3132
333435עמוד הבא